商品房協(xié)議書
在發(fā)展不斷提速的社會中,很多場合都離不了協(xié)議,簽訂簽訂協(xié)議可以使事務的結果更加完美化。那么寫協(xié)議真的很難嗎?下面是小編精心整理的商品房協(xié)議書,希望對大家有所幫助。
商品房協(xié)議書 篇1
賣方(甲方):__________
買方(乙方):_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在_____________市____________區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為___________平方米。(詳見土地房屋權證第____________________________________號)。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣______________元整(大寫:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。
第三條 付款時間與辦法:
1、本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
2、甲乙雙方同意以公積金按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整申請公積金按揭,并于放款后交房前將余下全部房款支付給甲方。
第四條 甲方應于手續(xù)辦理完畢之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將物業(yè)、水、電、煤氣、有線電視、電話、寬帶、采暖等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商,甲方交易稅費如在人民幣五千元以下的由乙方承擔,如甲方交易稅費超過五千元的,超出部分由甲方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是________________________共______人。
2.乙方是________________________共______人。
第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關公證處公證。
沈陽市商品房買賣居間合同
第九條 本合同一式兩份。甲方產權人一份,或甲方委托代理人一份,乙方一份;蛞曳轿写砣艘环。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的.爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
1、因該房所發(fā)生的______年______月______日后的產權糾紛和財務糾紛由乙方承擔全部責任。
2、因該房所發(fā)生的______年______月______日前的產權糾紛和財務糾紛由甲方承擔全部責任。
3、甲方于______年______月______日前交房,并將所有鑰匙及相關證件(物業(yè)、水、電、煤氣、有線
電視、電話、寬帶、采暖等)交付乙方。
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):__________________
時間:__________
時間:__________
商品房協(xié)議書 篇2
出賣人:(以下簡稱甲方)__________________
身份證號:__________________
地址:__________________
聯系方式:__________________
買受人:(以下簡稱乙方)__________________
身份證號:__________________
地址:__________________
聯系方式:__________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙兩方在平等、自愿、誠實信用原則的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協(xié)議:現一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
第一條甲方愿將自有座落于____小區(qū)____建筑面積為____㎡的還建房屋出賣給乙方,在本合同中均簡稱為“該房屋”。
第二條本合同第一條所列該房屋的買賣價格為_______/2,合計為:人民幣_______元(¥_______元),本合同生效后,乙方向甲方支付房屋買賣預付款,人民幣_______元(¥_______元),交房后以實際面積結算,結算款交房后一次結清。
第三條甲方按下列方式向乙方交付房屋:
1、甲方應將該房屋的入住手續(xù)及房屋鑰匙等該房屋的全部手續(xù)交付乙方。
并配合乙方實際接收該房屋;
2、本合同生效當日,甲方將《房屋拆遷補償協(xié)議》等相關資料憑證簽名的復印件交付乙方,并將甲方及共有權人的身份證復印件、戶口薄復印件交付乙方存檔。
第四條甲方保證,其與開發(fā)商公司簽訂的《房屋拆遷補償協(xié)議》中約定應由甲方承擔的義務,甲方已全部履行完畢,甲方享有的該房屋的全部權益一并轉讓給乙方。
第五條甲方保證其出賣給乙方的該房屋產權清楚,無任何擔保等他項權利設置、查封、債務或其他糾紛。
乙方買受該房屋后,因該房屋存在產權糾紛或第三方對該房屋主張權利,致使乙方不能正常使用該房屋,或者不能取得該房屋的所有權,或者給乙方造成其他損失的,由甲方承擔全部的賠償責任。
第六條該房屋出賣給乙方后,如因房屋存在質量問題或其他問題,需以甲方名義向該房屋開發(fā)商公司主張權利的,甲方應配合向開發(fā)商主張權利。
第七條鑒于該房屋的房屋所有權證及土地使用權證(以下簡稱“兩證”)須由甲方配合村委會,開發(fā)商辦理在乙方名下,辦理產權證手續(xù)的`費用由乙方承擔。
第八條甲方出賣給乙方的該房屋,乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構,乙方對該房地產有關聯的公共部位、通道和設施使用享有相應的權益承擔相應的義務,并應維護公共設施和公共利益。
第九條違約責任
1、除甲乙雙方協(xié)商,凡任何一方未能全面履行本合同約定之義務,即構成對本合同的違約,應當向未違約方承擔違約責任;
2、未違約方有權要求:
(1)違約方繼續(xù)履行本合同約定的義務;
(2)違約方于限期內采取補救措施;
。3)違約方承擔因違約行為對未違約方造成的經濟損失。
3、甲方未按本協(xié)議約定配合乙方辦理該房屋的‘‘兩證”手續(xù)的,甲方應賠償乙方的一切損失。
第十條共有權人與甲方系夫妻關系,同意甲方全權處理出賣該房屋的相關事宜,并愿對甲方在本合同中的義務向乙方承擔連帶責任。
第十一條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙兩方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的,雙方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條本合同共2頁一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,公證人一份。
本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效。
甲方(簽字):____________________乙方(簽字):____________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
共有權人(簽字):_________________公證人(簽字):____________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
商品房協(xié)議書 篇3
第一條規(guī)定的項目中的:第__________________【幢】【座】____________________【單元】【層】____________________號房。
該商品房的用途為____________,屬____________結構,層高為__________,建筑層數地上________層,地下________________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共__________平方米,其中,套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積________平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第______________________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為每平方米________元,總金額__________千__________百__________拾__________萬__________千__________百__________拾__________元整。
2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為每平方米____________________元,總金額__________千__________百__________拾__________萬__________千__________百__________拾__________元整。
3、按套計算,該商品房總價款為__________千__________百__________拾__________萬__________千__________百________拾____________元整。
4、______________________________________________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第______種方式進行處理:
1、雙方自行約定:______________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款;
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按____利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=247合同約定面積215100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。
第六條付款方式及期限。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第____________________種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理
逾期在____日之內,自本合同規(guī)定的應付款期限之
第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之__________的'違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過____日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的__________%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之
第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之__________項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同
第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、____________________________________________________________________________________。
第八條交付期限。
出賣人應當在________年____月____日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第__________種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1、該商品房經驗收合格。
2、該商品房經綜合驗收合格。
3、該商品房經分期綜合驗收合格。
4、該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:__________________________________。
第九條出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同
第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第____________種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理
逾期不超過____日,自本合同
第八條規(guī)定的最后交付期限的
第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之__________的違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過____日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起________天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的__________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同
第八條規(guī)定的最后交付期限的
第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____________項中的比率)的違約金。________________________________________________________________________________________。
第十條規(guī)劃、設計變更的約定。
經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起____日內,書面通知買受人:______________________________________________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起____日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起____日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起__________天內將買受人已付款退還給買受人,并按____________________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。__________________________________________________________。
第十一條交接。
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同
第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:____________________________________________________。
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
________________________________________________________________________________________。
第十三條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第____________種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、______________________________________________________________________________。
第十四條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
第十五條關于產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用后____日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規(guī)定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第____________項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的____________%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的____________%向買受人支付違約金。
3、______________________________________________________________________________________。
第十六條保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔。______________________________________________________________________________。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權____________________________;
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權________________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權____________________________________;
4、該商品房所在小區(qū)的命名權____________________________________。
第十八條
第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第____________種方式解決:
1、提交________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
第二十一條至二十四條及附件部分略
商品房協(xié)議書 篇4
出賣人:
買受人:
根據《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規(guī)定,經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
因 原因要求退房,該房屋坐落于 ,建筑面積 ,商品房預售許可證為溫房售許字 ,于 年 月 日簽訂的商品房買賣合同(合同編號:
。,并于 年 月 日經溫州市房屋交易產權登記管理中心登記備案,備案號 ,F雙方一致達成協(xié)議,同意解除該商品房買賣合同。
該協(xié)議書簽訂后出賣人將原購房款 元退還給買受人,并開據紅字沖銷收據。
協(xié)議雙方以上所簽真實準確,如有不實,愿承擔法律和經濟責任。 本協(xié)議書自雙方簽訂之日起生效。
該協(xié)議書生效后,由出賣人及時向溫州市房屋交易產權登記管理中心申請辦理退房注銷備案手續(xù)。
出賣人(簽章):
買受人(簽章):
法定代表人:
委托代理人:
簽訂時間:
商品房協(xié)議書 篇5
出賣人(甲方):____有限公司
買受人(乙方):____,
身份證號碼:
乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333),根據福建省廈門市湖里區(qū)人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定,雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除,現雙方就合同解除后的退房手續(xù)事宜達成如下協(xié)議:
。ㄒ唬┘追接诒緟f(xié)議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶,以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的'一部分:
戶名:柯總
開戶行:
賬號:
。ǘ┰诩追铰男斜緟f(xié)議第一條所規(guī)定的義務后三日內,乙方應積極促成:
1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請,并經產權登記管理機關依法受理;
2、____市湖里區(qū)人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施,并經產權登記管理機關依法受理。
。ㄈ┰赺__苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內,乙方協(xié)助甲方辦理該房產買賣預告登記手續(xù),并促成產權登記管理機關依法受理。
。ㄋ模┩朔可暾埥洰a權登記管理機關受理當日,甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。
(五)乙方逾期履行本協(xié)議項下義務的,應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協(xié)議項下義務的,應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
。┍緟f(xié)議書一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,廈門市房地產交易權籍登記中心一份。
甲方(蓋章):
乙方(簽字):
20__年____月____日
商品房協(xié)議書 篇6
甲方:___________
乙方:___________
甲乙雙方于__年__月__日在國權北路 _______弄_______號 _______室簽訂了關于國權北路_______弄《泰寶華庭》號 _______室房屋的商品房預售合同。雙方經友好協(xié)商,就原合同解約事宜達成一致如下:
第一條甲乙雙方均同意按本協(xié)議約定的時間節(jié)點與解約方式處理國權北路 _______弄_______號 _______室商品房預售合同的退房、退款等事宜。
第二條付款內容、方式:
1、雙方約定,甲方應當向乙方退還首付房款及同期銀行存款利息補償款共計:
1、結算截止日期__年__月__日乙方收房簽收日期為準;
2、原合同所涉乙方應退貸款銀行房屋貸款剩余款項由甲方直接返還貸款銀行,以貸款銀行開具的還款單據為準,同時并將貸款銀行收據轉交給乙方,作為乙方與銀行解除借款合同的依據;
3、乙方購房簽訂房貸合同之日起至甲方交房之日止還貸的本金及貸款利息部分由甲方承擔,交房之日至本協(xié)議簽訂之日的貸款本金由甲方承擔,貸款利息由乙方承擔。
4、乙方同意甲方在辦理完畢原合同全部注銷手續(xù)后3日內,再將上述約定應付乙方的款項退還乙方;
5、除上述約定甲方承諾的費用外,其他因解約而產生的.相關費用由乙方自行承擔。結算金額具體數額以乙方提供的貸款銀行已還貸單據為準,甲方支付全部應退款項之前乙方必須先行提供合法有效的貸款銀行還貸單據以及相關購房發(fā)票等;
第三條甲方向貸款銀行撥付相關款項后,乙方必須在3日內辦理完畢貸款銀行房屋貸款合同的解約手續(xù),否則視為違約。
第四條原合同所涉房屋貸款合同解除后,乙方必須在3個工作日將原合同所涉房產貸款抵押注銷,否則視為違約。
第五條抵押注銷解除后7個工作日內,乙方必須陪同甲方共同至上海市楊浦區(qū)房地產交易中心辦理完畢原合同所涉房產過戶等,逾期按違約處理。
第六條本協(xié)議違約金為。乙方逾期履行第三、四、五條義務的,每超期一天甲方可按全部應退款金額1%/天收取滯納金,滯納金甲方可直接從應退款項中扣除。
第七條本協(xié)議自簽訂之日起生效,本協(xié)議簽訂之日起乙方應當將原合同所涉房屋交付給甲方。第八條本協(xié)議生效后,乙方不再對原合同所涉房屋及相關建筑享有任何權利,甲方有權另行處理原合同所涉房產。
第八條本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份。
甲方:___________
乙方:___________
甲方代表人:____________
身份證號碼:________
日期:___________
日期:___________
商品房協(xié)議書 篇7
出賣人:__________
買受人:__________
雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)有關規(guī)定,簽訂本合同。
1.甲方同意將坐落在____市_____區(qū)_____街道_____路______號_____室,計建筑面積__________平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
2.房屋按住房綜合造價的_______________平方米建筑面積_____________元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算,每平方米建筑面積售價_________元,共計售價_____元。
3.乙方在合同簽定時交納定金__________元整。
4.乙方在合同簽訂后_______天內一次付清購房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實付價款_____元。
5.乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應付款_____%,計_____元。余額計_____元,分________年付清,月利率_____‰,余額款本息共計_____,每月月底前交付_____元,最后在________年____月底前全部付清。合同簽訂后_____天內交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的'臨時使用費,補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算,多退少補。
7.乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據《中華人民共和國民法典》向法院申請按絕產接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂_______天內交割房屋。
9.甲乙雙方按規(guī)定辦理有關手續(xù),交付有關手續(xù)費和產權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權證。
10.甲乙雙方在合同簽訂后______天內預付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%,提取維修費_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%預付維修費_____元,落實維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設施。
11.上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設施屬同幢所有權人共有,乙方保證不侵占使用。
12.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
14.本契約一式______份。甲乙雙方各執(zhí)______份,房屋所在地管房部門或組織,房產交易所各執(zhí)______份存證。
甲方:_____________
代表人_____________
_______年____月____日
乙方:_____________
代表人______________
________年____月____日
商品房協(xié)議書 篇8
甲方:銀行
乙方:開發(fā)企業(yè)
丙方:石嘴山市茂源房地產交易中心
為了加強商品房預售款的管理,維護預售人和預購人的合法權益,保證預售款用于項目開發(fā),使項目按計劃建設完成,為使乙方按期歸還甲方貸款,保證該項目建設所需資金,加強商品房預售款管理,規(guī)范商品房預收款使用行為,根據《城市商品房預售管理方法》的有關精神,經甲乙丙三方協(xié)商同,對 商品房項目的預售款實行監(jiān)管。訂立如下協(xié)議:
一、甲方同意乙方已將位于 ,項目名稱為 的土地(土地使用權證書號: ,面積 ),作為該項目貸款的`抵押擔保,貸款金額 萬元。
乙方必須遵守《城市商品房預售管理方法》,并接受甲方的監(jiān)督管理。
丙方協(xié)助甲方監(jiān)管乙方的商品房預售款的收存和使用。
二、經甲、乙、丙方協(xié)商,將 項目 號樓共計 幢樓,房屋銷售總面積 M2房屋 套,預計銷售總金額 萬元資金作為監(jiān)管對象。
三、乙方必須在甲方開立預售監(jiān)管帳戶,開戶行:
,賬號為: (監(jiān)管帳戶),乙方所有的該項目銷售款及按揭款必須存入以上帳戶,作為償還貸款的資金。
四、 在預售期間,乙方與預購人簽訂《商品房買賣合同》后,必須將所有商品房預售款存入在甲方開立的預售款專用賬戶,并憑銀行出具的存款憑證向預購人交換交款收據及辦理買賣合同登記備案。
預購人采用銀行按揭貸款方式購房的,丙方需協(xié)助乙方將按揭貸款存入預售款專用賬戶。
五、乙方按月向甲方提供銷售進度表,適時提供抵押物的真實情況。甲方定期要將預售進賬及使用情況以報表形式匯總丙方備案。
六、甲方監(jiān)管乙方預售房款的使用,乙方售房按揭款用于償還銀行貸款,不得挪作他用,直到貸款還清后,甲方不再對監(jiān)管賬戶進行監(jiān)管。
七、為了確保購房人合法權益,該項目的商品房一經銷售備案,該套房屋在甲方設定的監(jiān)管權解除(含該房屋占用范圍內的土地使用權)。
八、、樓宇竣工后,乙方憑竣工驗收資料辦理監(jiān)控專戶資金結算手續(xù),由乙方設定的該項目貸款還清后,甲方向丙方出具通知后本協(xié)議自行失效。
九、乙方如不執(zhí)行以上條款,丙方將停止受理乙方的合同備案手續(xù)。
十、因丙方監(jiān)管不力,如在預售階段未收到甲方出具的通知直接辦理《商品房買賣合同》備案的造成乙方預收款不按協(xié)議內容存入指定帳戶的,由丙方負責解決。
十一、在該監(jiān)管協(xié)議實施的過程中,經三方協(xié)商由 _______方向丙方支付約定監(jiān)管預售資金1‰服務費人民幣 __________元整。
十二、本協(xié)議自簽訂之日起生效,一式六份,甲、乙、丙、各持兩份。
甲方: (蓋章) 法人代表: (蓋章)
經辦人: 電話:
乙方: (蓋章) 法人代表: (蓋章)
經辦人: 電話
丙方: (蓋章) 法人代表:
經辦人: 電話:
年 月 日
商品房協(xié)議書 篇9
甲方:____________乙方:____________
甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房棟。建筑面積為__________________平方米。其面積以《建筑面積計算規(guī)則》為準。
二、商品房售價為人民幣______________元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法:預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣______________元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間:甲方應于__年__月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房價的'萬分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個采暖期)。
七、違約責任:
1.本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應首先通過友好協(xié)商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份。正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同經雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
十三、本合同附件:
1.房屋平面位置及占用土地范圍圖
2.度假村別墅暫行管理方法
甲方:____________(蓋章)乙方:____________(蓋章)
日期:____________
商品房協(xié)議書 篇10
甲方:_______
乙方:_______
一、乙方自愿向甲方認購位于灌南縣人民西路的蘇州國際商貿城項目商業(yè)用房,具體位置和價格如下:
_______棟_______號,面積(暫定)_______㎡,樓層布局為_______層,單價為_______元/㎡,總價為大寫:人民幣_______佰_______拾_______萬_______千_______佰_______拾元整(¥ _______元)。
二、付款方式:
1、乙方于_______年_______月_______日支付購房定金_______元人民幣,大寫_______元整人民幣。
2、首付余款在簽定《商品房買賣合同》之前付清,首付比例和貸款利率隨國家政策而定。
3、乙方如需辦理銀行按揭貸款,須于簽訂《商品房買賣合同》十日內按銀行要求提供有關按揭資料及證明,辦理按揭貸款手續(xù)。
三、在簽訂認購書前,甲方已向乙方解釋本認購書全部條款雙方均自愿接受,甲乙雙方經協(xié)商約定:
1、乙方于主體封頂前憑此認購書到蘇州國際商貿城售樓處與甲方簽訂《商品房買賣合同》,具體時間以甲方通知時間15日內為準,如乙方不在指定期間內簽訂正式合同及繳付上述房款,甲方有權另行處理該套房屋,認購定金甲方不予退還。
2、以上房屋面積為估算面積,實際面積以房管處實際測量面積為準,房款計價方式以單價為準,據實結算,雙方不得異議。
3、甲乙雙方同意在未簽訂正式買賣合同與租賃協(xié)議之前,此認購書作為正式有效之合約,有效期至雙方簽訂的正式買賣合同與租賃協(xié)議生效為止。
4、房屋交付日期以正式《商品房買賣合同》規(guī)定的時間為準。
四、本認購書一經簽署,即不可撤消,并具有法律效力,望共同遵守。本認購書一式三份,甲方兩份,乙方一份。
五.特別約定:
1、甲乙雙方約定,乙方所購買商鋪交付后第1至第3年乙方將該套商鋪交由甲方使用,三年租金為總房款的25%,即為_______元,直接從總價中扣除。
2、甲乙雙方約定在租金標準每年不低于購房總款8%的前提下,甲方有該套商鋪第4至第8年的優(yōu)先租賃權。
3、甲乙雙方約定,乙方可于商鋪交付后第6年的'第一個季度內將該套商鋪以_______元人民幣(大寫:_______元整人民幣)的總價出售給甲方。買賣過程中所產生的稅費,按照國家相關規(guī)定由甲乙雙方各自承擔。
4、《蘇州國際商貿城商鋪租賃合同》與《商品房買賣合同》同時簽定,租賃期開始計算時間為交房后第三個月。租賃合同中關于租賃期限、租金條款內容不變。
甲方:_______代表人:_______
地址:_______
電話:_______
簽定日期:_______年_______月_______日
編號:_______
乙方:_______身份證號:_______住址:_______
電話:_______
【商品房協(xié)議書】相關文章:
商品房預售協(xié)議書02-21
商品房屋預售協(xié)議書02-29
商品房租賃協(xié)議書04-02
商品房產租賃協(xié)議書04-05
商品房認購協(xié)議書04-27
預購商品房協(xié)議書04-11
商品房預訂協(xié)議書09-26
商品房定金協(xié)議書03-25
商品房出售協(xié)議書11-18
商品房認購協(xié)議書03-16